قرار رقم 15/26/1397هـ
القضية رقم 26/ ق لعام 1397هـ

دعوى ـ وقفها ـ طلب الطرفان وقف نظر الدعوى إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع بمعرفة اللجنة المشكلة بناءً على تكليف صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 3/1401 بتاريخ 12/5/1397هـ إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة – للدائرة أن تجيب الطرفان إلى طلب الوقف طالما أن الدعوى لم تم تكن قد تهيأت بعد لإصدار قرار بات في موضوعها ـ بيان ذلك.
(في ذات المعنى القرار رقم 7/26/1397هـ الصادر في القضية رقم 25/ق لعام 1397هـ والقرار رقم 8/26/1397هـ الصادر في القضية رقم 27/ ق لعام 1397هـ والقرار رقم 9/26/1397هـ في القضية رقم 28/ ق لعام 1397هـ).
__ __
الوقائع
تتلخص وقائع هذه القضية ـ حسبما تبين من أوراق الدعوى في أنه بموجب كتاب الرئاسة العامة ……. رقم 8792 بتاريخ 1/5/1395هـ تم إخطار مؤسسة / …….. بترسية مشاريع بناء مدارس منها ثلاث مدارس بالدمام وثلاث مدارس بالرياض من بينهما مدرسة ابتدائية 23 فصلاً بالعريجاء مقابل مبلغ إجمالي قدره 3.342.608.85 ريالاً.
وبتاريخ 13/5/1395هـ حرر عقد هذه العملية ونص فيه على أن مدة العملية ثمانية عشر شهراً من تاريخ تسليم الموقع والذي تم في 1/3/1396هـ ونظراً لتأخير تسليم الموقع وارتفاع الأسعار فقد تقدمت المؤسسة المدعية بكتابها رقم 32/96 المؤرخ 7/2/1396هـ مطالبة إما بإعفائها من تنفيذ العملية أو بتعديل الأسعار للاستمرار في التنفيذ.
وقد أحالت الجهة المدعى عليها أوراق هذه القضية إلى ديوان المظالم حيث قيدت برقم 26/ ق لسنة 1397هـ وتداول نظرها في عدة جلسات وفي جلسة يوم الأربعاء الموافق 23/5/1397هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها صورة الكتاب الصادر من صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الملكي وزير الأشغال العامة والإسكان برقم 3/12041 بتاريخ 12/5/1397هـ ومفاد هذا الكتاب أن موضوع هذا النزاع قد عرض على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ضمن برقية فضيلة الرئيس العام ……. الخطية رقم 626/14/13 بتاريخ 25/2/1397هـ وقد جاء به أنه تمت الموافقة على تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان وعضوية أحد المسؤولين في الرئاسة وآخر من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لبحث كل مقاولة من تلك المقاولات الموضحة في البيان المرافق فإذا وجد أن هناك ظروفاً تبرر إنهاء المقاولة فتقوم بذلك وتتفاوض مع مقاولين آخرين لإنجازها أما المقاول الذي لا تجد له مبرراً كافياً فيلتزم بالاستمرار أو توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في عقدة مع الرئاسة وتحرمه من التعامل مع الرئاسة ……”
وطلب ممثل رئاسة …… وقف النظر في القضية إلى أن يثبت فيها وفقاً للكتاب سالف الذكر.
وقرر ممثل المؤسسة المدعية بأنه لا يمانع في وقف النظر في القضية على أن تحتفظ المؤسسة بكافة حقوقها المترتبة لها في حالة عدم إنهاء النزاع وقررت الهيئة حجز القضية لإصدار هذا القرار فيها.
__ __
الأسباب
من حيث أن الكتاب الصادر من صاحب السمو الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء إلى صاحب السمو الملكي رئيس الأشغال العامة والإسكان برقم 3/12041 بتاريخ 12/5/1397هـ المشار إليه أناط بلجنة تشكيل على الوجه المبين به الفصل في النزاع موضوع هذه القضية.
ومن حيث أن طرفي الخصومة قد طلب وقف نظر الدعوى بالديوان إلى أن يتم الفصل في موضوع النزاع بمعرفة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض.
ومن حيث أن هذه الدعوى لم تكن قد تهيأت بعد لإصدار قرار بات في موضوعها.
__ __
لذلك انتهى الديوان إلى :
وقف سير النظر في هذه الدعوى.